2024年監理工程師《合同管理》考試共80題，分為單選題和多選題。小編為您整理第六章 建設工程施工合同管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列關于該拖期的處理方法中,正確的是()?！静欢棥?/p>

A.追究承包人拖期違約責任時，減少合同約定的日拖期賠償金額

B.工程師對確認進度計劃負責，承擔部分拖期完工違約金

C.承包人按合同約定的拖期違約金的計算辦法承擔違約責任

D.按照修改后的進度計劃確認新的合同工期，不視為拖期完工

正確答案:C

答案解析:本題考核的是拖延工期的責任承擔。因承包人自身的原因造成工程實際進度滯后于計劃進度，所有的后果都應由承包人自行承擔。工程師不對確認后的改進措施效果負責，這種確認并不是工程師對工程延期的批準，而僅僅是要求承包人在合理的狀態下施工。因此，如果修改后的進度計劃不能按期完工，承包人仍應承擔相應的違約責任。

2、施工合同示范文本規定，因發包人的原因影響了承包人不能按照協議書約定的日期開工時，發包人應當( )?！締芜x題】

A.賠償承包人因此造成的損失，且相應順延工期

B.只相應順延工期

C.只賠償承包人因此造成的損失

D.賠償承包人因此造成的損失或相應順延工期

正確答案:A

答案解析:

3、按照施工合同示范文本的規定，發包人收到竣工結算報告及結算資料后56 d內仍不支付結算價款，則承包人有權( )?！静欢棥?/p>

A.將工程直接收歸己有

B.與發包人協議將該工程折價

C.自行將該工程賣給他人

D.申請人民法院將該工程依法拍賣

E.就該工程拍賣的價款優先受償

正確答案:B、D、E

答案解析:《建設工程施工合同（示范文本）》規定，發包人收到竣工結算報告及結算資料后28 d內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催告發包人支付結算價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料后56 d內仍不支付，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

4、施工合同示范文本規定，可以順延工期的條件有( )?！径噙x題】

A.不可抗力

B.承包人的違約

C.施工機械發生故障

D.發包人未按時支付工程進度款，使工程不能正常進行

E.工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行

正確答案:A、D、E

答案解析:

5、建設工程施工過程中，關于承包人采購的材料設備到貨檢驗，表述不正確的是( )?！締芜x題】

A.承包人在材料設備到貨前24 h應通知發包人共同進行到貨清點

B.承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應在工程師要求的時間內運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用

C.承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應在工程師要求的時間內運出施工現場，重新采購符合要求的產品，延誤的工期不予順延

D.承包人負責采購材料設備的，應按照合同專用條款約定及設計要求和有關標準采購，并提供產品合格證明，對材料設備質量負責

正確答案:A

答案解析: